Неустойка, моральный вред и штраф взысканы в пользу жительницы Калининграда, чьи интересы в суде представлял юрист М.Ю. Золотарев.
21 июня 2022 г. гражданка К.О.С. заключила с гражданином Г.А.Т. договор подряда, согласно которому подрядчик взял на себя обязательства провести отделочные и монтажные работы в частном доме, принадлежащем заказчику (гражданке К.О.С.). Вот некоторые из работ, которые должны были быть проведены: утепление кровли; настил ОСБ на пол; зашивка гипсокартоном мансарды; установление выдвижной лестницы; залитие ленточного фундамента и т.д..
Срок исполнения работ был предусмотрен к 19 сентября 2022 года. Гражданка К.О.С. внесла аванс в размере 200 000 рублей при заключении договора подряда, а остальную сумму в размере 100 000 рублей предпологалось заплатить после завершения всех работ.
19 сентября наступило, но Г.А.Т. произвел только часть работ, и на претензию заказчика с требованием вернуть часть аванса не отреагировал. Работа не была выполнена и позже.
Гражданка К.О.С. обратилась к нам за юридической помощью и нами в ее интересах были подготовлены материалы в суд. Гражданка К.О.С. подала в Центральный районный суд г. Калининграда иск к гражданину Г.А.Т. о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа.
Интересы гражданки К.О.С. в суде представлял юрист М.Ю. Золотарев.
12 декабря 2022 года судья Центрального районного суда г. Калининграда Серищева Л.М. вынесла решение, которым в частичное удовлетворение заявленных требований:
1). Расторгла договор подряда от 21.06.2022, заключенный между истцом и ответчиком.
2). Взыскала с гражданина Г.А.Т. в пользу гражданки К.О.С.:
– сумму аванса в размере 150 000 рублей, уплаченных по договору от 21.06.2022;
– неустойку за период с 21.07.2022 по 19.09.2022 в размере 200 000 рублей;
– неустойку за период с 03.10.2022 по 12.12.2022 в размере 150 000 рублей;
– в качестве компенсации морального вреда денежную сумму в размере 20 000 рублей;
– штраф в размере 250 000 рублей.
И того, всего судом взыскано 770 000 рублей.
Вот, что значит не исполнять договора подряда (ответчик, наверное, понадеялся на то, что заказчик женщина, поэтому все можно делать спустя рукава). А вот теперь еще появится необходимость возмещать гражданину Г.А.Т. судебные расходы, оплаченные гражданкой К.О.С. за представителя – юриста.
Приводим копию судебного акта: РЕШЕНИЕ от 12.12.2022г.
От себя же хотим добавить: ОБРАЩАЙТЕСЬ!!!