ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРАКТ № 18 .
на
строительство 132 квартирного жилого дома, КПД, 9 -10 этажного
с
инженерными сетями и благоустройством
по
адресу: ул. Согласия г. Калининград
г. Калининград
«26»
ноября 2008г.
Министерство
обороны Российской Федерации, именуемое далее «Заказчик» в лице уполномоченного
начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Довгопола Игоря
Владимировича, действующего на основании прав по должности и доверенности
выданной временным исполняющим должность начальника Главного управления
расквартирования и обустройства Министерства обороны Российской Федерации
Николаевым Валентином Евгеньевичем , действующего от имени Министерства обороны
Российской Федерации как юридического лица (ИНН 770425226), г.Москва, ул. Знаменка
,19, зарегистрировано в управлении МНС России по городу Москве 27 февраля 2003
года , ОГРН 1037700255284) на основании доверенности № 207/7157 от 09.09.2008г.
выданной Министром обороны Российской Федерации Сердюковым Анатолием
Эдуардовичем, с одной стороны, войсковая часть 78278, в лице командира части
АНТИПЕНКО Анатолия Васильевича, действующего на основании Положения, именуемая
в дальнейшем «Плательщик» с другой стороны. ФГУП «Главное управление
обустройства войск» Министерства обороны РФ в лице начальника филиала ФГУП
«ГУОВ МО РФ» - Балтийское военно-строительное управление Бурякова Валерия
Васильевича, действующего на основании доверенности № 107 от 25.12.2007года,
выданной начальником ФГУП «ГУОВ МО РФ», именуемый в даттьнеййлем
«Генподрядчик», с третьей стороны, вместе именуемые "Стороны",,
заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о
нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И ПОНЯТИЯ
В
Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
1.1.
Акт о недостатках, обнаруженных в
гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном
Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и
содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков
Генподрядчиком. В Акте также делается отметка о фактическом устранении
Генподрядчиком недостатков или их устранении за счет Генподрядчика.
1.2.
Акт о приемке выполненных работ
(форма КС-2), Справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3) - документы, оформленные Генподрядчиком,
проверенные и подписанные Заказчиком, noj выполнение работ Генподрядчика за
отчетный месяц. Формы КС-2 и КС-3 составляются на основании выполненных в
соответствии с утвержденным проектом фактических объемов работ за отчетный
месяц
1.3.
Временные здания и сооружения - все
временные здания и сооружения
любого
типа, необходимые для выполнения и завершения работ, обозначенные на
Стройгенплане и которые после их завершения разбираются и вывозятся
Генподрядчиком за свой счет.
1.4.
Гарантийный срок - срок с даты
выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, в течение которого
Генподрядчик устраняет в соответствии с условиями Контракта своими и/или
привлеченными силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с
выполнением работ и/или поставленному оборудованию по контракту, при отсутствии
виновных действий со стороны Заказчика и третьих лиц.
1.5.
График производства работ -
документ, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в
котором определен срок выполнения работ
по Контракту, в том числе определены
сроки выполнения отдельных видов (этапов)
работ (Приложение № 1 к Контракту).
1.6.
Государственный контракт - настоящий
документ, подписанный Сторонами, включающий
в себя текст
Контракта, приложения и
все изменения и дополнения, оформленные в виде
дополнительных соглашений, которые могут
бьпьодписаны Сторонами в период действия Контракта.
1.7.
Цена
государственного контракта -
цена, определенная в установленном порядке
в соответствии с
результатами аукциона, на
основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
от 03 октября 2008 года № 080909/005220/3
1.8.
Исполнительная документация - комплект рабочих чертежей на выполнение
работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим
чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство
работ, сертификаты, технические паспорта
и другие документы удостоверяющие
качество материалов,
конструкций, деталей и оборудования, применяемых при производстве
работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты промежуточной приемки
отдельных ответственных конструкций; Акты oб индивидуальных испытаниях
смонтированного оборудования, журналы производства работ, геодезические,
исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными
нормами и правилами на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи
Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные
к Объекту, а также городские инженерные коммуникации, согласованные с соответствующими
специализированными организациями.
1.9.
Качество работ (качество исполнения
работ) - требования, предъявляемые Контрактом и положениями (в том числе
рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации нормативных документов и
правил, к уровню качества работ.
1.10. Материалы,
Конструкции и Изделия
- все материалы,
изделия и конструкции, предназначенные для выполнения
работ в соответствии
с проектной документацией,
рабочей документацией, условиями Контракта и положениями (в том числе,
рекомендуемыми) действующих в
Российской Федерации нормативных
документов и правил, входящие в состав проектной документации и
рабочей документации.
1.11.
Недостатки - допущенные отступления
от требований, предусмотренных в Контракте, проектной документации и
строительных нормах и правилах.
1.12.
Оборудование -
все виды оборудования
(включая комплектующие, расходные
материалы), необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением
Объекта, указанного в проектной документации, а также в положениях, действующих
в Российской Федерации нормативных документов и правил.
1.13.
Объект 132 квартирный жилой дом по, КПД,
9-10 этажный по адресу: ул. Согласия г. Калининград, включая инженерные
коммуникации и сооружения в соответствии с проектной документацией и рабочей
документацией.
1.14.
Заявка на планируемые расходы следующего
квартала - набор работ на квартал - подаваемая Генподрядчиком ежеквартально
Заказчику заявка об объеме работ, планируемых к выполнению в следующем квартале
на основании Графика производства работ с указанием цены работ, необходимая для
планирования будущих расходов и перечисления авансов.
1.15.
Персонал Генподрядчика -
специалисты и/или рабочие, имеющие необходимую
квалификацию, а в случае необходимости - квалификационные сертификаты и другие
документы, подтверждающие возможность
осуществлять соответствующие работы, и командируемые и/или привлекаемые
для выполнения работ.
1.16.
Возведение объекта «под ключ» -
возведение Объекта и выполнение всех работ включая установку и монтаж мебели и
инвентаря (без поставки) до состояния полной готовности к эксплуатации. «Под
ключ» выполняются все помещения Объекта.
1.17.
Представитель Заказчика - лицо,
назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных
Контрактом.
1.18.
Представитель Генподрядчика - лицо,
назначенное и уполномоченное Генподрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом.
1.19.
Проектная документация -
документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие
социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические,
противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические,
архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, необходимом
для разработки рабочей
документации, а также включающая сметную стоимость строительства.
1.20.
Рабочая документация - документация,
разработанная на основании утвержденной проектной документации и
предназначенная для проведения строительных работ.
1.21.
Приемка законченного строительством Объекта - приемка Государственным
заказчиком и Заказчиком законченного
строительством Объекта в порядке и в соответствии с нормативными актами
Российской Федерации.
1.22.
Разрешение на ввод Объекта в
эксплуатацию - документ, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии
со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
1.23.
Скрытые работы - работы, скрываемые
работами, выполненными позже, или
конструкциями и/или оборудованием, установленными позже,
из-за которых ггсвозможно
определить качество и точность предыдущих работ.
1.24.
Строительная площадка - земельный
участок, переданный Заказчиком Генподрядчику по Акту передачи строительной
площадки на период выполнения работ до сдачи Объекта в гарантийную
эксплуатацию.
1.25.
Строительная техника - различные виды
машин, механизмов, оборудование,
все приборы, инструменты, инвентарь,
и всякого рода оснастка, необходимые
Генподрядчику для выполнения работ.
1.26.
Эксплуатационная документация -
полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов,
комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных для
организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация
для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в
соответствии с Контрактом.
1.27. Работы
- весь объем работ,
соответствующий условиям Контракта, приложениям к нему и положениям (в
том числе рекомендуемым) действующих в Российской Федерации нормативных
документов и правил, подлежащих выполнению Подрядчиком. Работы могут также
означать отдельные части (виды) вышеуказанных там, где это требуется по смыслу
Контракта. Результатом работ по Контракту является Объект, готовый к эксплуатации, на который
выдано Разрешение на ввод Объекта
в эксплуатацию.
1.28. «Дни»
- календарные дни.
1.29.
Этап работ - оговоренный Сторонами
объем работ одного вида в пределах Шиной Сторонами части объекта
(захватки работ) и/или
объекта в целом, мый в
Графике производства работ для
целей промежуточного контроля за шшением сроков производства работ
без выделения стоимости этих работ из общей i и Контракта.
11риемка Заказчиком Этапа работ
осуществляется по актуальной формы и не является основанием для оплаты
принятого этапа.
Определения,
употребляемые в Контракте
в
единственном числе, могут употребляться также во множественном
числе, и наоборот.
2.
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1.
По настоящему Контракту Плательщик - осуществляет финансирование, чик -
обеспечение выполнения работ, а Генподрядчик -выполнение под «Ключ»
строительство, и ввод в эксплуатацию Объекта: 132 квартирный жилой дом по, КПД,
9 -Юэтажный с инженерными сетями и благоустройством (далее «Объект»).
.2.2.
Генподрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными
силами и средствами комплекс работ по строительству, поставке и монтажу
оборудования и вводу в эксплуатацию Объекта в соответствии с условиями настоящего
Контракта.
2.3.
Генподрядчик ознакомлен с Рабочей (Проектной) документацией на строительство Объекта и не имеет
замечаний, увеличивающих цену Контракта и сроки выполнения работ по Контракту.
2.4.
Заказчик обязуется обеспечить приемку в эксплуатацию Объекта в установленные
настоящим Контрактом сроки.
2.5.
Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных Генподрядчиком работ в
соответствии с условиями Контракта.
2.6.
Основанием для заключения Контракта является протокол рассмотрения заявок на
"участие в открытом аукционе 03 октября 2008 года № 080909/005220/3
3. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
Цена Контракта в базовых ценах 2001 года согласно утвержденной проектно-сметной
документации составляет 44 407 382 (сорок четыре миллиона четыреста семь тысяч
триста восемьдесят два рубля).
Цена
Контракта в текущих ценах по итогам проведенного аукциона составляет: 209 717
000 (Двести девять миллионов семьсот семнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС
-18 % - 31 990 729 рублей.
Средний
коэффициент перехода от базовых цен к текущим ценам по настоящему контракту
составляет 4,723, в т.ч. НДС.
3.2. В
цену Контракта включена
стоимость всех затрат
Генподрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе:
стоимость
всех работ согласно Проектной и Рабочей документации; стоимость приобретения,
поставки и монтажа необходимого для строительства и эксплуатации Объекта
оборудования, конструкций и материалов;
стоимость
необходимых для нормальной эксплуатации Объекта пуско-наладочных р-работ;
затраты, связанные
с обеспечением строительства рабочими,
в том числе
иностранными,
включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание,
проживание, страхование;
таможенное
оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на
территорию РФ в соответствии с существующими расценками на момент совершения
таможенного оформления;
транспортные
расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Генподрядчиком
и привлекаемых им Субподрядчиками;
накладные
расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги,
действующие на момент заключения Контракта;
стоимость
понесенных Генподрядчиком затрат по эксплуатации строительной площадки (в том
числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана, пожарная безопасность и др.),
а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для
функционирования строительной площадки, Объекта и оборудования до сдачи Объекта
в эксплуатацию.
3.3.
Цена Контракта может быть изменена исключительно в случаях, установленных
действующим законодательством РФ, что
оформляется Сторонами дополнительным
соглашением к Контракту.
3.4.
Превышение Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные
соответствующим дополнительным соглашением
Сторон (п. 3.3), оплачивается Генподрядчиком за свой
счет.
3.5.
Генподрядчик до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца представляет Заказчику акт о
приемке выполненных работ (форма
КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Одновременно с вышеуказанными документами Генподрядчик представляет Заказчику
исполнительную документацию на выполненный в соответствии представленной формой
КС-2 объем работ. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает,
оформляет представленные документы и передает их на оплату или направляет
обоснованный отказ. Отсутствие исполнительной документации на объем
представленных к приемке работ является основанием для отказа в приемке.
3.6.
Ежемесячное подписание Заказчиком форм КС-2 и КС-3 не является приемкой этих
работ Заказчиком. Оно лишь подтверждает факт
их выполнения Генподрядчиком
(без учета качества этих работ) и определяет сумму промежуточного финансирования.
3.7.
Заказчик вправе производить авансовые платежи Генподрядчик)' в размере до 30%
от представленного Генподрядчиком и согласованного Заказчиком набора работ на последующий
квартал. Авансовый платеж, кроме авансового
платежа на закупку оборудования, удерживается с
Генподрядчика ежемесячно пропорционально объему выполненных Генподрядчиком работ
|
Срок
выполняемых работ |
Объем выполняемых работ |
Стоимость выполняемых работ |
Размер
авансового платежа |
|
IV
квартал 2008 года |
71,5% |
150
000 000 рублей |
45
000 000 рублей |
|
I
квартал 2009 года |
26,2% |
59
717 1)00 рублей |
17
915 100 рублей |
Авансовый
платеж на закупку оборудования не может превышать 30% от стоимости закупаемого
оборудования и зачитывается при сдаче смонтированного оборудования Заказчику.
3.8.
Оплата работ по контракту производится в пределах, не превышающих 95% цены
контракта. Генподрядчик предъявляет Заказчику окончательный расчет (5%) по
введенному в эксплуатацию Объекту не позднее 30 (тридцати) календарных дней
после даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.
Генподрядчик обязуется выполнить работы (этапы работ) по Контракту в соответствии
с Графиком производства работ.
4.2.
Срок ввода Объекта в эксплуатацию - срок получения Разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию не позднее: 31.03.2009
4.3.
Дата начала работ - дата подписания Акта передачи строительной площадки (Акта о
фактической приемке Генеральным подрядчиком строительной площадки).
4.4.
Дата окончания работ -
дата выдачи Разрешения
на ввод Объекта в эксплуатацию.
4.5.
В случае если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения
в График производства работ,
которые могут повлиять
на увеличение сроков выполнения работ (этапов работ), то такие изменения
производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются
дополнительным соглашением
к Контракту.
4.6.
Генподрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные контрактом, при
этом Генподрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
4.7.
В случае принятия уполномоченным
органом государственной власти решения об
изменении объемов финансирования строительства Объекта Стороны
согласовывают новые сроки выполнения работ и, при необходимости, другие условия
выполнения работ по Контракту.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
5.1.
Выдавать Генподрядчику Рабочую документацию в комплекте со сметами, со штампом
«в производство работ» в 3 (трех) экземплярах.
5.2.
До начала производства работ передать Генподрядчику в установленном порядке на
период строительства Объекта:
заключение
экспертизы на Проектную документацию;
утвержденную
в установленном порядке Проектную документацию в количестве 1
(одного)
экземпляра на электронном носителе;
строительную
площадку по Акту передачи строительной площадки, один экземпляр которого
направить заказчику в течение 3 (трех) дней со дня подписания;
геодезическую
разбивку осей объекта с привязкой к красным линиям с указанием опорных сетей,
реперов;
журнал
производства работ;
проект
организации строительства (ПОС);
порубочный
билет (в случае необходимости)
технические
условия на временное присоединение в соответствии с ПОС.
5.3.
В случае фактического начала работ Генподрядчиком без подписания Акта передачи
строительной площадки подготовить и представить Акт о фактической приемке
Генподрядчиком строительной площадки, подписываемый представителями Заказчика.
5.4.
В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего контракта передать
копию титула стройки Генподрядчику.
5.5.
Заключить договор на выполнение инженерно-геодезических работ.
5.6.
Обеспечить ведение авторского надзора за строительством Объекта.
5.7.
Обеспечить отключение и демонтаж оборудования и строений в зоне строительства,
а также допуск в строения, через которые проходят проектные инженерные коммуникации.
5.8.
Осуществлять контроль за выполнением работ с надлежащим качеством, используя
при этом качественные критерии, заложенные в существующих в РФ строительных
нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве,
условиям Контракта.
5.9.
Рассматривать образцы (документы) материалов,
оборудования, изделий, приобретаемых Генподрядчиком для производства
работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней
с даты получения от
Генподрядчика образцов. Производить письменное согласование (представлять мотивированный отказ в
согласовании) по
представленным образцам (документам) в течении 10 (десяти) рабочих дней.
5.10.
В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или
экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, срок, указанный в пункте
6.10, увеличивается на срок проведения таких исследований и/или экспертиз.
5.11.
Оказывать содействие Генподрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам,
непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно
только при участии Заказчика.
5.12.
Отправить Генподрядчику ответ на сообщение о необходимости проведения дополнительных
работ, неучтенных в Рабочей документации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Заказчиком соответствующего сообщения Генподрядчика.
5.13.
Контролировать процесс организации Генподрядчиком работы комиссии по комплексному
опробованию всего инженерного оборудования.
5.14.
Согласовывать с подрядчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные
условиями Контракта.
5.15.
Произвести приемку и проверить стоимость и качество работ, выполненных Генподрядчиком при
наличии исполнительной документации, представляемой Генподрядчиком, на
предъявляемый к приемке объем
работ. В случае отсутствия исполнительной документации Заказчик имеет
право отказать Генподрядчику в рассмотрении
форм КС-2 и КС-3 за проверяемый Заказчиком период.
5.16.
Произвести приемку законченных этапов
работ, указанных в. Графике производства работ, с оформлением акта сдачи
по каждому этапу. В случае просрочки срока выполнения любого из этапов работ
Генподрядчиком, Заказчик вправе не принимать от него к рассмотрению формы КС-2
и КС-3 по работам, следующим за просроченным этапом до момента его сдачи.
Рассмотрение форм КС-2 и КС-3, отклоненных Заказчиком по вышеуказанной причине,
производится после сдачи просроченного этапа в сроки установленные настоящим
контрактом (пункт 3.5.).
5.17.
В установленном порядке принять от Генподрядчика
законченный строительством Объект. Окончательная приемка выполненных по
настоящему Контракту работ производится в целом по всему Объекту одновременно с
приемкой законченного строительством Объекта.
5.18.
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
статьях настоящего Контракта.
6.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА
6.1.
Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать
законченный строительством Объект
в установленном порядке
с получением Разрешения на ввод
Объекта в эксплуатацию.
6.2.
Выполнить все работы по настоящему Контракту собственными силами и/или силами
привлеченных субподрядных организаций
в соответствии с
выданной Заказчиком в производство работ Рабочей документацией.
6.3.
Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку (геодезическую
разбивку) Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, преданным Заказчиком,
за правильность положений
уровней, отметок, размеров
и соотнесенности.
6.4.
Принять от Заказчика строительную площадку по Акту передачи строительной
площадки. Дата фактического использования строительной площадки для строительства
Объекта является датой принятия строительной площадки Генподрядчиком.
6.5.
Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке
в соответствии с
ПОС. Выполнить подсоединения
вновь построенных коммуникаций (постоянных) в точках подключения в соответствии
с условиями на присоединение и Рабочей документацией.
6.6.
Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий
по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды
(зеленых насаждений и
земли), а также установить
временное освещение.
6.7.
Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства
и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством.
6.8.
Обеспечить строительство необходимыми материально-техническими ресурсами,
включая оборудование, строительной техникой.
6.9.
До поставки оборудования на объект в
письменном виде согласовать с Заказчиком
конкретные марки и модели поставляемого оборудования.
6.10.
Все поставляемые Генподрядчиком для строительства материалы, изделия и конструкции,
оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и
другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть
представлены Заказчику за 10 (десять) рабочих дней до начала производства работ,
выполняемых с использованием указанных материалов, изделий и конструкций, оборудования.
6.11.
Представить Заказчику на согласование график поставки оборудования со сроками
завоза на Объект и обеспечить их приемку в соответствии с графиком.
6.12.
Выполнить, при необходимости, в установленном порядке сезонные работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и
достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями
строительных норм и правил.
6.13.
Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно
к ней территории.
6.14.
Вывезти в течение 7 (семи) дней со Дня подписания Акта приемки Объекта, за
пределы строительной площадки
принадлежащие Генподрядчику строительные материалы, временные сооружения
и другое имущество.
6.15.
Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж оборудования
в соответствии с Графиком поставки оборудования, но не позднее, чем за 60 (шестьдесят)
дней до установленного срока ввода Объекта.
6.16.
Известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных
конструкций и скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих
работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования
этих работ. Если закрытие работ выполнено
без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об
этом, по требованию Заказчика
Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно
указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
6.17.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Генподрядчиком срок на
приемку скрываемых работ составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае
по требованию Заказчика производится за его счет.
6.18.
Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и осуществить
комплексное его испытание с участием Заказчика.
При положительных результатах
испытаний оборудования Заказчик и
Генподрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы
(оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования
характеристикам, указанным в Рабочей документации, и условиям государственного
контракта.
6.19.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
непригодности
или недоброкачественности предоставленной Заказчиком Рабочей
документации,
мебели и инвентаря;
возможных
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе
исполнения работ;
иных, не
зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих
качеству | результатов выполняемой работы либо создающих невозможность
ее завершения в срок.
6.20.
Обеспечить:
производство
работ в сроки, установленные Графиком производства работ;
производство
работ в полном соответствии с Рабочей документацией и Щ строительными нормами и
правилами;
качество
выполнения всех работ в соответствии с Рабочей документацией; и действующими
нормами и правилами, техническими условиями;
своевременное
устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение
гарантийного срока эксплуатации Объекта;
бесперебойное функционирование инженерных систем и
оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
6.21.
Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги
координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных
работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.
6.22.
Выполнять работы, не превышая объема годового лимита финансирования по Объекту.
6.23.
Нести ответственность за
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств Субподрядчиками.
6.24.
Нести расходы по содержанию Объекта до даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в
эксплуатацию.
6.25.
Обеспечить совместно с Заказчиком передачу законченного строительством Объекта
эксплуатирующей организации (КЭЧ) в установленном порядке.
6.26.
Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта строительства в порядке,
установленном соответствующим разделом настоящего Контракта.
6.27.
К моменту приемки Объекта представить Заказчику исполнительные чертежи наружных
коммуникаций, согласованные с соответствующими специализированными организациями, акты
скрытых и иных
работ по указанным коммуникациям, в том числе акты
приема-передачи по форме ОС-1 по
проложенным наружным инженерным сетям и сооружениям, оформленные в
установленном порядке, и акты рабочих комиссий по приемке в эксплуатацию ЦТП
(ИТП), ТП (РТП).
6.28.
Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта
материалов и оборудования до получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.
6.29.
Представить Заказчику, а также в установленном порядке в иные компетентные
государственные и муниципальные органы лицензию на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя
Генподрядчика, ответственного за строительство, и его подписку по установленной
форме и другие необходимые документы.
6.30.
Оформить разрешение на производство работ и нести ответственность перед компетентными
государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения
правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Генподрядчика, так и со
стороны привлеченных им субподрядных организаций.
6.31.
Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ.
6.32.
Обеспечить до сдачи Объекта Заказчику уборку всех помещений Объекта, осуществить
мойку оконных стекол, удаление всех пятен краски и грязи с поверхностей и выполнение
других аналогичных работ.
6.33.
Осуществить выгрузку, установку
(монтаж) завезенной на Объект Заказчиком мебели и инвентаря.
6.34.
Обеспечить целевое использование денежных средств, полученных от Плательщика на
оплату выполненных работ.
6.35.
Представить Заказчику для промежуточной приемки выполненных работ. Этапов работ
исполнительную документацию на объем и
выполненных работ. Промежуточная приемка выполненных работ проводится
ежемесячно, а Этапов работ – в сроки, предусмотренные Графиком производства
работ. Без предоставления необходимого объема исполнительной документации
Заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2 и КС-3, а также акты приемки
Этапов работ. Без сдачи Этапов работ, отраженных в Графике производства работ,
Заказчик имеет право не рассматривать формы КС-2 и КС-3, представленные
Генподрядчиком по последующим работам до момента сдачи любого из просроченных
Этапов.
6.36.
Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые
заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика,
устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе и иные отступления от
рабочей документации и условий настоящего Контракта.
6.37.
Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом
выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе/беспрепятственно
допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу,
представлять по их
требованию отчеты о
ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
Обеспечить Заказчика необходимыми офисными помещениями с достаточной площадью
для размещения его персонала на территории строительной площадки и офисным оборудованием, включая
телефонную связь, для Осуществления контроля.
6.38.
Постоянно вести журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, журнал производства
работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на крытые
работы.
6.39.
Не позднее 25 числа текущего квартала представлять Заказчику заявку на планируемые
расходы следующего квартала
(набор работ) на
основании Графика производства
работ.
6.40.
Незамедлительно информировать Заказчика об аннулировании лицензии на строительную
деятельность или ее приостановки на срок более 2 (двух) недель, издании актов
государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права
Генподрядчика на производство работ.
6.41.
Предоставить Заказчику до подписания им акта приемки законченного строительством
Объекта откорректированную в соответствии
с поставленным и смонтированным оборудованием эксплуатационную документацию.
6.42.
Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях
Контракта.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
7.1.
Все платежи по данному контракту осуществляются «Плательщиком» с лицевого счета
по бюджетным средствам, открытого в Управлении Федерального казначейства МФ РФ
по Калининградской области.
«Плательщик» обязуется:
7.2.
Осуществлять оплату выполненных работ «Подрядчика» по обязательствам «Заказчика»,
вытекающим из данного контракта, в установленные контрактом сроки по акцептованным Заказчиком платёжным документам исходя из
установленной стоимости работ по контракту в соответствии с фактическим объемом
и качеством их выполнения;
7.3.
Обеспечивать финансирование строительства Объекта в соответствии с условиями
настоящего Контракта;
7.4.
Осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделенных на
финансирование строительно-монтажных работ в рамках настоящего контракта;
7.5.
В случае расторжения контракта с «Подрядчиком» оплатить фактически выполненные
работы, в соответствии с фактическим объемом и качеством их выполнения;
7.6.
Имеет иные права и обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими
правовыми актами Российской Федерации
8.
ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1.
Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить надлежащую охранустроительной площадки, в том числе
бытовых помещений, и пропускной режим на стройплощадку, в том числе в бытовые помещения.
8.2.
Генподрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность строительной
площадки, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами
пожарного надзора строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством
средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а
также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
8.3
С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке
эксплуатирующей организации (КЭЧ) Генподрядчик несет полную ответственность за
охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной
техники, завезенной Заказчиком мебели.
9.
СТРАХОВАНИЕ
9.1.
Генподрядчик заключает договор
комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:
со
случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющегося предметом (целью)
проведения строительно-монтажных работ, указанных в Контракте;
с
ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих
лиц, вследствие проведения строительно-монтажных ' работ, указанных в
Контракте.
I.
Страхование послепусковых гарантий.
Выгодоприобретателем,
по пункту I. выступает «Заказчик»;
II.
Страхование имущества (объекта).
9.2.
Генподрядчик заключает договор страхования строительно-монтажных рисков на
полный объем работ предусмотренный данным государственным контрактом, а также страхование со
сроком послепусковых гарантийных
обязательств не менее 3-х лет. Договор страхования предоставляется в течение
10 дней с даты подписания государственного контракта.
9.3.
Страхование Объекта не освобождает Стороны от обязанности принять все необходимые
меры для предотвращения наступления страхового случая и уменьшения последствий,
если таковой случай произошел.
9.4.
Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения, при наступлении
страхового случая) по заключаемому в соответствии с Контрактом договору страхования
является Генподрядчик.
9.5.
При получении суммы страхового возмещения Генподрядчик обязуется за счет средств,
полученных в качестве страхового возмещения,
выполнить работы по восстановлению Объекта
до готовности, которая
имелась на момент
наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки.
9.6.
В случае принятия заказчиком решения о нецелесообразности восстановления
Объекта Генподрядчик обязан перечислить Заказчику сумму страхового возмещения в
течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения страхового возмещения.
9.7.
Генподрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о наступлении
страхового случая и получении средств страхового возмещения от страховой
организации.
10.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
10.1.
Генподрядчик гарантирует:
возможность
безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
бесперебойное
функционирование инженерных систем, смонтированных и налаженных Генподрядчиком,
при эксплуатации Объекта в гарантийный срок;
высокое
качество всех работ, нормальное функционирование смонтированного и налаженного
Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных сетей;
достижение
Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность
нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет
ответственность за отступления от них;
своевременное
устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в I период
гарантийного срока.
10.2.
Гарантийный срок на
качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте
начинается с даты выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3.
Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ)
или оборудование (часть оборудования) имеют дефекты и недостатки, которые
являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его
субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе
будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или
требованиям Контракта, то Заказчик или эксплуатирующая организация (КЭЧ)
совместно с Генподрядчиком составляет рекламационный акт, где кроме прочего
определяются даты устранения быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня
обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения
дефектов.
10.4.
Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные
дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в
течение 2 (двух) дней с момента получения извещения эксплуатирующей организации
(КЭЧ) (Заказчика) о выявленных дефектах направить своего представителя.
10.5.
При отказе Генподрядчика от составления или подписания рекламационного акта
эксплуатирующая организация (КЭЧ) (Заказчик) составляет односторонний акт на
основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за счет Генподрядчика.
10.6.
В случае многократного (более двух раз) обнаружения дефектов на одном и том же
оборудовании или узлах оборудования (или материалов) Генподрядчик за свой счет
обязан заменить это оборудование (узлы оборудования) или материалы в срок.
определяемый рекламационным актом.
10.7.
Если Генподрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным
актом, Заказчик имеет право заменить
оборудование и устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет
Генподрядчика.
10.8.
Генподрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный
Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
11.
ЛИЦЕНЗИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
11.1.
Генподрядчик на все время действия Контракта должен иметь разрешение от
компетентных органов РФ на право осуществления деятельности по исполнению
Контракта на территории Российской Федерации, а также сертификаты на
строительную технику.
П.2.Генподрядчик
получает, продлевает и закрывает разрешение на право производства работ
выполняемых Генподрядчиком на объекте, уплачивая при этом все необходимые
платежи. Ответственность за просрочку получения, продления разрешения включая
штрафы, несет Генподрядчик за исключением случаев несвоевременного
предоставления Заказчиком документов, необходимых для открытия разрешения.
12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
12.1.При
нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и Контрактом.
12.2.
В случаях, установленных проверками Заказчика и Плательщика, нецелевого
использования Генподрядчиком денежных средств и/или завышения им стоимости
выполненных работ Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты [
получения уведомления Заказчика возвратить сумму, использованную не по целевому
назначению, и/или завышения стоимости выполненных работ (далее «Сумма»), а
также уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % от Суммы за каждый день
пользования денежными средствами.
12.3.
В случае несвоевременного или неполного выделения денежных средств из
федерального бюджета, «Заказчик» совместно с «Плательщиком» оставляют за собой
право оплаты выполненных работ до конца финансового года, а также не уплачивают
неустойку (пени, штрафы), связанные с этим обстоятельством. В случае изменения
лимитов бюджетных обязательств, цена контракта подлежит изменению в большую или
меньшую стороны соответственно, в соответствии с решением «Заказчика». При
этом, оформляется дополнительное соглашение. Работы выполненные до получения
комплекта исходных данных, утвержденного задания и ТУ и требующие переработки
дополнительно -Заказчиком не оплачиваются.
12.4.3а
невыполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по срокам
выдачи Рабочей документации в соответствии с Графиком выдачи Рабочей
документации Заказчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 0,01 % от
цены Контракта за каждый день просрочки до фактической передачи Заказчику
каждого из разделов (этапов), указанных в Графике.
12.5.3а
невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам
строительства, в том числе его этапов и ввода Объекта в эксплуатацию в
соответствии с Графиком производства работ Генподрядчик уплачивает Заказчику
неустойку в размере 0,1 % от цены Контракта за каждый день просрочки до
фактического завершения выполнения работ.
12.6.
Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает
Заказчику за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, против сроков,
предусмотренных актом Сторон, а в случае
неявки Генподрядчика - односторонним
актом - неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ по устранению выявленных
дефектов за каждый день просрочки.
12.7.
Генподрядчик при нарушении обязательств по настоящему Контракту уплачивает Заказчику:
за
несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему
имущества - неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день
просрочки;
за
нарушение границ земельного участка, переданного ему Заказчиком, штраф в сумме
20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждое нарушение;
в
случае отказа от освобождения строительной площадки и передачи Заказчику исполнительной
документации - неустойку в размере 0,01 % от цены Контракта за каждый день
просрочки;
в
случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику,
если они явились результатом нарушения Генподрядчиком своих обязанностей или
совершения Генподрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных
санкций, Генподрядчик компенсирует
Заказчику убытки в
размере взысканных санкции.
12.8.Уплата
штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств
в натуре и " от иной ответственности по Договору, предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
12.9.
Суммы штрафов, неустоек
и компенсаций, предусмотренные настоящим разделом Контракта, Заказчик имеет
право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения 15
(пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный срок от
Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.
12.10. Суммы завышения стоимости работ, нецелевого
использования денежных средств,
предусмотренные настоящим разделом
Контракта, Заказчик имеет
право удержать из причитающихся Генподрядчику платежей после истечения
15 (пятнадцати) дней с даты, указанной в уведомлении, и неполучения в указанный
срок от Генподрядчика доказательств надлежащего исполнения обязательств.
13.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
13.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, подлежит
регистрации в Федеральном реестре государственных контрактов и действует до
момента полного выполнения обязательств по Контракту.
13.2.
Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом
его продлений.
14.
ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
14.1.Заказчик
вправе в любое время до- сдачи результата работ отказаться от исполнения
Контракта, оплатив Генподрядчику часть установленной цены, пропорционально
части выполненной работы.
14.2.
Заказчик имеет право в одностороннем и внесудебном порядке расторгнуть
Контракт, письменно уведомив об этом Генподрядчика за 15 (пятнадцать) дней, в
следующих случаях:
Нарушения
Генподрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ (этапов работ), влекущего
увеличение сроков окончания строительства Объекта либо отставание от Графика
производства работ более чем на 60 (шестьдесят) дней.
Внесения
без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменений в
рабочую документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки строительства
Объекта, ухудшающих эксплуатационные качества Объекта.
Задержки
Генподрядчиком начала строительства Объекта более чем на 30 (тридцать)
календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика.
Систематического
(более двух раз) несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ.
Аннулирования
лицензии на строительную деятельность или ее приостановки на срок более 2
(двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего
законодательства, лишающих права Генподрядчика на производство работ.
Прекращение
действия документа, обеспечивающего исполнение Генподрядчиком своих
обязательств по настоящему Контракту, и не возобновление обеспечения исполнения
Генподрядчиком своих обязательств в течении 30 (тридцати) дней.
14.3.Расторжение
Контракта в одностороннем внесудебном порядке вступает в силу со дня получения
соответствующего уведомления другой Стороной или с даты, указанной в этом
уведомлении, в зависимости от того, что наступит позже.
14.4.При
расторжении Контракта до завершения строительства Объекта Генподрядчик
возвращает Заказчику в течение 30 (тридцати) дней с момента предъявления
соответствующего требования неиспользованные для строительства финансовые
средства, в т.ч. авансовые платежи, и незавершенный строительством Объект и
представляет Заказчику отчет о произведенных расходах в процессе исполнения
договорных обязательств, а также освобождает строительную площадку и передает
Заказчику Рабочую и исполнительную документацию.
14.5.Расторжение
Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за
исключением п. 14.4, но не освобождает от ответственности за неисполнение
договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.
14.6.
Досрочное расторжение Контракта возможно Также в порядке и случаях,
установленных действующим законодательством РФ.
15.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1.Спорные
вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются Сторонами путем
ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным
соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на
рассмотрение Арбитражного суда Калининградской области
15.2.При
возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков
выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора
переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.
15.3.Расходы
на экспертизу несет Генподрядчик.
16.
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
16.1.
По завершению строительства Объект оформляется в федеральную собственность и
передается эксплуатирующей организации
(КЭ11) в установленном порядке.
16.2.
В случае повреждения или уничтожения Объекта строительства (или его Части) Генподрядчик компенсирует
Заказчику понесенные им расходы за счет средств страхового возмещения.
16.3.
Проектная и Рабочая документации являются собственностью Заказчика.
16.4.
Генподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный
Объект или отдельную его часть, а также
Проектную и Рабочую документацию на строительство Объекта или
его отдельной части никакой
третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
17.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
17.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены документами
компетентных органов.
17.2.Если
одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 10 (десяти) календарных
дней уведомить другие стороны
о наступлении такового
события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту,
выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим
представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие
обстоятельств непреодолимой силы.
17.3.Если
в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта сторона обязана \
уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после
чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения строительства и
заключить дополнительное соглашение к Контракту с указанием новых сроков,
порядка ведения и стоимости работ.
17.4.
Если, по мнению Стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем
согласно Контракту до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок
исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
18.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
18.1.
Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 62 915 100 {шестьдесят
два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч сто рублей) рублей и представлено
подрядчиком в виде договора на страхования.
18.2.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Генподрядчиком своих обязательств
по настоящему Контракту, Генподрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) дней
представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же
условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.
19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
19.1.
В случае принятия решения о консервации Объекта Заказчик оплачивает другим
Сторонам Контракта все выполненные до момента приостановления работы по фактическим
затратам. Стороны обязаны совместно рассмотреть и согласовать сроки, стоимость
и порядок консервации Объекта строительства. Все работы, связанные с
консервацией Объекта, оплачиваются за счет средств Заказчика.
19.2.
Если на момент принятия решения о консервации Генподрядчик не подтвердил фактически
выполненными работами денежные средства, полученные им по Контракту, в т.ч. авансовые платежи, Генподрядчик обязан
вернуть Заказчику указанные денежные средства
в течение 30 (тридцати) дней с
момента предъявления соответствующего требования.
19.3.
По завершении гарантийного срока для Объекта с учетом всех его продлений
Стороны обязуются подписать протокол об отсутствии взаимных претензий по
отношению друг к другу, в котором также фиксируется, что Стороны освобождают
друг друга от выполнения всех обязательств по Контракту.
19.4.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не
предусмотренные Контрактом, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Контракту.
19.5.Стороны
обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом
доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих
взаимодействие Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия
Сторон.
19.6.
Любое уведомление по Контракту дается в письменной форме в виде телекса,
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным
письмом получателю по его адресу, указанному в разделе «Реквизиты сторон».
19.7.
При выполнении Контракта во всем, что не предусмотрено его условиями^ Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
19.8.
Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
19.9.
Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
Приложения
к Контракту:
Приложение
№ 1 - График производства работ
20.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Дополнительное
соглашение № 3
к
Государственному контракту № 18 от 26.11.2008 г.
Город
Калининград
от 24.08. 2009 года
Министерство
обороны Российской Федерации, именуемое далее «Заказчик» в лице уполномоченного
начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Довгопола Игоря
Владимировича, действующего на основании прав по должности и доверенности
№156/326 от 01 октября 2008 года выданной временным исполняющим должность
начальника Главного управления расквартирования и обустройства Министерства
обороны Российской Федерации Николаевым Валентином Евгеньевичем , действующего
от имени (-Министерства обороны Российской Федерации как юридического лица (ИЙН
7704252261, г.Москва, ул. Знаменка, 19, зарегистрировано в управлении МНС
России по городу Москве 27 февраля 2003 года, ОГРН 1037700255284) на основании
доверенностей № 207/7157 от 09:09.2008г., выданной Министром обороны Российской
Федерации Сердюковым Анатолием Эдуардовичем, с одной стороны. Войсковая часть
78278 именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице командира части Антипенко
А.В., действующего на основании Положения, с другой стороны, и открытое
акционерное общество «Главное управление обустройства войск» в лице директора
Балтийского военно-строительного управления - филиала открытого акционерного
общества «Главное управление обустройства войск» являющееся правопреемником
федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление
обустройства войск Министерства обороны Российской Федерации» по
Государственному контракту № 18 от 26 ноября 2008 года, (далее -
Государственный контракт), вследствие его реорганизации в форме преобразования
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008
года № 1359 и постановлением Правительства Российской от 22 ноября 2008 г. №
875, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Бурякова Валерия Васильевича,
действующего на основании Доверенности №11 от 13.07.2009 года, с другой
стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Изложить преамбулу Государственного контракта в следующей редакции:
Министерство обороны Российской Федерации, именуемое далее «Заказчик» в лице
уполномоченного начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Довгопола Игоря
Владимировича, действующего на основании прав по должности и доверенности
№156/326 от 01 октября 2008 года выданной временным исполняющим должность
начальника Главного управления расквартирования и обустройства Министерства
обороны Российской Федерации Николаевым Валентином Евгеньевичем, действующего
от имени Министерства обороны Российской Федерации как юридического лица (ИНН
7704252261, г.Москва, ул. Знаменка, 19, зарегистрировано в управлении МНС
России по городу Москве 27 февраля 2003 года, ОГРН 1037700255284) на основании
доверенности № 207/7157 от 09.09.2008г., выданной Министром обороны Российской
Федерации Сердюковым Анатолием Эдуардовичем, с одной стороны, и Войсковая часть
78278 именуемое в дальнейшем «Плательщик», в лице командира части Антипенко
А.В., действующего на основании Положения, с другой стороны, и открытое
акционерное общество «Главное управление обустройства войск», именуемое в
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Балтийского военно-строительного
управления - филиала открытого акционерного общества «Главное управление
обустройства войск», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Бурякова Валерия
Васильевича, действующего на основании Доверенности №11 от 13.07.2009 года,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Государственный контракт (далее
- Контракт), о нижеследующем: Далее по тексту.
2.
Изложить раздел 20 Государственного контракта «Адреса и платежные реквизиты
сторон».
3. Во всем остальном, что не затронуто настоящим
Дополнительным соглашением, стороны
руководствуются условиями Государственного контракта, положениями действующего законодательства
Российской Федерации.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 4-х
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.
«ЗАКАЗЧИК»:
Войсковая
часть 53110
Адрес:
236015, г. Калининград, ул., Кирова, 24
«ПОДРЯДЧИК»:
ОАО
«ГУОВ» в лице Балтийского ВСУ -филиал ОАО «ГУОВ»
ИНН
/КПП 770 370 2341/390 543 001
Р/сч
407 028 108 000 000 027 70
В
ОАО КБ «Региональный Кредитный Банк» в г.Калининграде
К/сч
301 018 100 000 000 008 БИК 042 748 802
Адрес:
236 010 г.Калининград
Ул.Ремесленная
, 2 тел.- факс 8-4012-45-35-12
«ПЛАТЕЛЬЩИК»:
Войсковая
часть 78278
Адрес:
236015, г. Калининград, Ул., Кирова, 24 ,
ИНН
390433527 КПП 390401001 I
р/сч.
40105810200000010002
в
ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, г. Калининград
БИК
042748001
РЕШЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА
ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
РАСКВАРТИРОВАНИЯ
И ОБУСТРОЙСТВА-
ФЛОТОМ
ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ,
РАСКВАРТИРОВАНИЮ
И ОБУСТРОЙСТВУ ФЛОТА
№
90
23 июня 2009 г.
г. Калининград
О
передаче на баланс вновь вводимого объекта капитального строительства 132
квартирного жилого дома в г. Калининграде, микрорайоне № 2 Северного жилого
района(стрлиифр7/706).
___________________________________________________________________________________________________
В
связи с вводом в эксплуатацию 132 квартирного,0--10 этажного, КПД. жилого дома
с инженерными сетями в микрорайоне № 2 Северного жилого района г. Калининграде
(строительный шифр 7/706) и для обеспечения нормальной эксплуатации Л 32
квартирного жилого дома, а также своевременной сдачи в эксплуатацию, согласно
директивы Заместителя МО РФ по СиРВ №147/3/1/26140 от 29.01.99г. МО РФ,
разъяснению п.З ГлавКЭУ МО РФ,№>147/3/1/25445 от 3.11.2000г. и решению
Командующего БФ от 13.03.01г. №24/3-788,определившим порядок передачи жилых
домов и объектов энергоснабжении, находящиеся на балансе ОКС БФ Р Е Ш А Ю:
1.
Командиру в/части 53110 (ОКС БФ), начальнику БВСУ передать, а начальнику КЭЧ
Калининградского района принять на баланс:
132
квартирный жилой дом с инженерными сетями.
2.
Начальнику КЭЧ Калининградского района заключить договора с
эксплуатирующими организациями по обеспечению коммунальных услуг на вновь
построенный жилой дом.
3.
ОКС БФ, БВСУ, КЭЧ Калининградского района совместно оформить необходимую
документацию для передачи жилого дома с инженерными сетями в муниципальную
собственность.
НАЧАЛЬНИК
НЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, И ОБУСТРОЙСТВА- ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДУЮЩЕГО БАЛТИЙСКИМ
ФЛОТОМ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, РАСКВАРТИРОВАНИЮНИЮ И ОБУСТРОЙСТВУ
ФЛОТА: К.Кабанов
Имеется Акт ввода в
эксплуатацию и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.